Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.   Комментарий к ст. 32 ЗоЗПП По аналогии с гл. 2 комментируемого Закона (ст. ст. 18 и 25), гл. 3 содержит как нормы, устанавливающие основания отказа

Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя

1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1

Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)

Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем. Абзац исключен. — Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ. Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель

Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы

Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный

Статья 26.2. Правила продажи отдельных видов товаров

Правила продажи отдельных видов товаров устанавливаются Правительством Российской Федерации. Комментарий к ст. 26.2 ЗоЗПП Комментируемая статья отсылает к нормативным актам, принятым во исполнение ст. 426 ГК РФ, к которым относятся, например: — Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55; — Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 2. Продавцом до заключения договора должна

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 2. Продавцом до заключения договора должна

Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. Обмен непродовольственного товара надлежащего качества

Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества

1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится. 2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить разницу в ценах; в

Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю

1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю. 2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им

Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя

1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя

Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в

Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества

1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) — в

Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)

1. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может

Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара

1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения

Статья 17. Судебная защита прав потребителей

1. Защита прав потребителей осуществляется судом. Защита прав потребителей услуг, оказываемых финансовыми организациями, организующими взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», осуществляется с особенностями, установленными указанным Федеральным законом. 2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд

Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный

Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. 2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным

Статья 15. Компенсация морального вреда

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация

Статья 14. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги)

1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме. 2. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 3. Вред, причиненный жизни,

Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей

1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. 2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. 3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную

Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)

1. Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. При отказе от

Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя)

1. Режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей устанавливается по решению соответственно органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 2. Режим работы организаций, осуществляющих деятельность в сферах торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей и не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также индивидуальных предпринимателей устанавливается

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. 2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: наименование технического регламента или иное установленное

Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце, владельце агрегатора)

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске. Изготовитель (исполнитель, продавец) — индивидуальный предприниматель — должен предоставить потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Изготовитель (продавец) обязан довести до сведения потребителя

Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). 2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу

Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара

Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в

Статья 5. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу)

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования, изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы — период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29 настоящего Закона. 2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок

Статья 3. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей

Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих требований в федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, а также посредством организации системы информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав.

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей

1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами (далее — законы) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав потребителей. Правительство Российской Федерации вправе

Закон о защите прав потребителей

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях

Решение Минского городского исполнительного комитета от 24 июля 1992 г. № 414

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 24 июля 1992 г. № 414 Об утверждении Положения о военизированных горноспасательных частях (ВГСЧ) г. Минска В связи с тем, что Минский военизированный горноспасательный отряд решением Минского городского исполнительного комитета от 10 июля 1992 г. № 381 принят в коммунальную собственность Минского городского Совета народных депутатов, исполнительный комитет Минского городского

Помощь: О корректировке заработной платы работников организаций бюджетной сферы в связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.2006 № 188

Корректировка заработной платы работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, с применением поправочных коэффициентов осуществляется на основании раздела 4 Условий и порядка исчисления среднего заработка, сохраняемого за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи с обучением) отпусков, выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и в других случаях, предусмотренных законодательством (далее

Судебная практика: Обзор судебной практики Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате (дело № 195/17-99). Ненадлежащее исполнение обязательств по договору мены

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ (ДЕЛО № 195/17-99). НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ МЕНЫ Истец: акционерное общество «А» (Республика Беларусь) Ответчик: акционерное общество «Б» (Татарстан) Предмет спора: ненадлежащее исполнение обязательств по договору мены Применимое право: гражданское законодательство Республики Беларусь Состав арбитражного суда: коллегиальный (два арбитра и арбитр-председатель) Дата вынесения решения:

Термин: Племенное животное

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОЕ Типичное для определенной породы (кросса, линии) животное с достоверным происхождением, которое предназначено для возобновления этой породы, ее отдельных качеств либо продукции и должно иметь индивидуальный (гнездовой) номер. (Ст.1 Закона Республики Беларусь от 28.09.1994 № 3244-XII «О племенном деле в животноводстве»)

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 26 июля 1996 г. № 492

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 июля 1996 г. № 492 г.Минск О ВОПРОСАХ ВЗИМАНИЯ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ___________________________________________________________ Постановление утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2004 г. № 551 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 76, 5/14233)

Вопрос: Предприятие-импортер ввозит в Беларусь для реализации юридическим лицам запасные части (комплектующие) к медицинской технике, классифицируемые по ТН ВЭД кодами группы 9018. Запчасти предназначены для медицинских целей, в иных целях они использоваться не могут. Отдельного регистрационного удостоверения на них нет, в регистрационное удостоверение на медицинскую технику, для которой эти запчасти предназначены, их наименования не внесены. Подлежит ли освобождению от обложения НДС реализация на территории Беларуси данных запасных частей?

ВОПРОС: Предприятие-импортер ввозит на территорию Республики Беларусьдля последующей реализации юридическим лицам запасные части (комплектующие) к медицинской технике, классифицируемые по ТН ВЭД кодами группы 9018. Запчасти (комплектующие) предназначены для медицинских целей, в иных целях они использоваться не могут. Отдельного регистрационного удостоверения на них нет, в регистрационное удостоверение на медицинскую технику, для которой эти запчасти (комплектующие) предназначены,

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 июня 2001 г. № 329

Стр. 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |номинальный | | | | | | | |ток до 50 А | | | | | |————+———————————————+————————————————+———————+————————+————————+——————| | 2 |1-926 |Тепловая защита | шт. | 10 | 7 |

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 41 О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов На основании Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 213 «О некоторых вопросах передачи земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь» и Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь,

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 1996 г. № 148

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 февраля 1996 г. N 148 г.Минск О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ТЕХНИКУ ___________________________________________________________ Утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2005 г. № 1141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 5/16641)

Бланки: Заявление о предоставлении (возобновлении действия) отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по плате за древесину, экономическим санкциям и пеням

Приложение 1 к Инструкции об условиях и порядке реструктуризации задолженности юридических лиц по плате за древесину, отпускаемую на корню из лесосечного фонда 04.08.2003 № 596 __________________ государственное лесохозяйственное предприятие ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ) ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ САНКЦИЯМ И ПЕНЯМ ____________________________________________________________________ (полное наименование юридического лица, местонахождение ____________________________________________________________________ юридического лица,

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 40 О признании утратившим силу приказа Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 5 января 1998 г. № 1 На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2003 г. № 641 «О некоторых вопросах представления физическими лицами

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 1995 г. № 702

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 декабря 1995 г. N 702 г.Минск О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОБИРНОМ НАДЗОРЕ [Изменения и дополнения: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2000 г. N 167 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 20, 5/2605); Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1389 (Национальный

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 г. № XXIX-3.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 19 января 2006 г. № XXIX-3.1 г. Москва Об изменениях в составе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России На основании решения Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об изменении состава депутации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в Парламентском Собрании Союза

Решение Минского городского исполнительного комитета от 17 сентября 1992 г. № 500

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 17 сентября 1992 г. № 500 Об утверждении Правил пользования городским пассажирским транспортом (трамваями, троллейбусами, автобусами и метро) в городе Минске В целях более четкого определения взаимоотношений между пассажирами и организациями (их работниками) городского пассажирского транспорта, осуществляющими перевозки в городе Минске, исполком Минского городского Совета народных депутатов

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. Глава 32. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству

см. Начало см. Продолжение КОММЕНТАРИЙ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ГЛАВА 32. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 32.1. Общие положения о работе по совместительству (Ст.343) В соответствии со ст.343 ТК РБ, под совместительством понимается выполнение работником в свободное от основной работы время другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимателя

Справка: Нормы расходов организаций и индивидуальных предпринимателей на рекламу, маркетинговые, консультационные и информационные услуги, включаемых в состав затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении

Приложение к Указу Президента Республики Беларусь 15.06.2006 № 398 НОРМЫ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА РЕКЛАМУ, МАРКЕТИНГОВЫЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ Размер выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), или валового дохода за отчетный период Нормы расходов на рекламу,

Вопрос: На внебюджетный счет управления образования поступает пеня за сдачу в аренду помещений. Являются ли данные средства объектом исчисления НДС?

ВОПРОС: На внебюджетный счет управления образования поступает пеня за сдачу в аренду помещений. Являются ли данные средства объектом исчисления НДС? ОТВЕТ: Подпунктом 2.6 п.2 ст.3 Закона РБ от 19.12.1991 № 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (в редакции, действовавшей в 2006 г.) (далее — Закон) установлено освобождение от налогообложения оборотов по реализации на территории Республики

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 808

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 19 чэрвеня 2007 г. № 808 Аб камандзiраваннi Т.М.Кавалёвай у г. Ерэван (Рэспублiка Арменiя) Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: Камандзiраваць з 29 чэрвеня па 2 лiпеня 2007 г. у г. Ерэван (Рэспублiка Арменiя) намеснiка Miнicтpa адукацыi Кавалёву Таццяну Мiкалаеўну для ўдзелу ў пасяджэннi Савета па справах моладзi дзяржаў – удзельнiц

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 27 июня 1996 г. № 425

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 июня 1996 г. N 425 г.Минск О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 1 АПРЕЛЯ 1996 г. N 230 ___________________________________________________________ Постановление утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. N 763 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 53, 5/3286)

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 20 января 2006 г. № XXIX-10.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 20 января 2006 г. № XXIX-10.1 г. Москва Об обращении Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Высший Государственный Совет Союзного государства по вопросу о подготовке к подписанию Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства Парламентское Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 56 О признании утратившими силу постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 4 июня 2002 г. № 34 и пункта 9 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 91 На основании Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного

Решение Минского городского исполнительного комитета от 30 декабря 1992 г. № 673

РАШЭННЕ МIНСКАГА ГАРАДСКОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМIТЭТА 30 снежня 1992 г. № 673 Аб зацвярджэннi зон аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Лошыцкага сядзiбна-паркавага комплексу i былога лагера смерцi Малы Трасцянец i схемы ахоўных зон помнiкаў гiсторыi, культуры, архiтэктуры i прыроды г. Мiнска Разгледзеўшы праекты зон аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Лошыцкага сядзiбна-паркавага комплексу, былога лагера смерцi Малы

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 11 января 1996 г. № 20

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 января 1996 г. N 20 г. Минск ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ [Изменения и дополнения: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. N 355 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 13, ст.451);

Термин: Племенное дело

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО Комплекс мероприятий в животноводстве, направленных на сохранение, улучшение и рациональное использование полезных наследственных качеств животных. (Ст.1 Закона Республики Беларусь от 28.09.1994 № 3244-XII «О племенном деле в животноводстве»)

Бланки: Табуляграмма количества лоскута по категориям длин, полученного в результате раскроя ф. 21-ш

Форма № 21-ш __________________________ (наименование предприятия) ТАБУЛЯГРАММА КОЛИЧЕСТВА ЛОСКУТА ПО КАТЕГОРИЯМ ДЛИН, ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСКРОЯ |—————–—————–————————–——————–—————–————————————–——————–—————–——————¬ |Месяц|Номер|Артикул |Группа|Еди- | Получено |Роз- |Сумма|Приме-| | |пачки|ткани |лос- |ница | лоскута |ничная|уцен-|чания | | | | |кута |изме-|——————–—————|цена, |ки, | | | | | | |рения|мер- |весо-|руб. |руб. | | | | | | | |ного, |вого,|

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 г. № XXIX-3.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 19 января 2006 г. № XXIX-3.2 г. Москва Об изменении в составе Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике На основании Постановления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 г. № XXIX-3.1 "Об изменениях в составе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России" и в соответствии со

Указ Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 283

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июня 2007 г. № 283 О некоторых вопросах строительства Мозырского и Прибугского подземных хранилищ природного газа В целях обеспечения энергетической безопасности Республики Беларусь постановляю: 1. В 2007–2012 годах осуществить строительство и ввод в эксплуатацию: 1.1. первой и второй очередей Мозырского подземного хранилища природного газа (Гомельская область), включающих бурение, размыв, реконструкцию,

Вопрос: Правомерно ли для расчета списания расходов на подготовку кадров при включении их в состав затрат, учитываемых при налогообложении, принимать общий фонд заработной платы, начисленный в объединении, если в других подразделениях этого объединения расходы на подготовку кадров не осуществляются?

ВОПРОС: В состав объединения входят головное предприятие и три филиала. Один из филиалов направил работника на обучение в высшее учебное заведение. Причем размер начисленного на этом филиале фонда заработной платы не позволяет включать все расходы на подготовку специалиста в состав затрат, учитываемых при налогообложении. Правомерно ли в такой ситуации для расчета списания расходов на подготовку

Решение Минского городского исполнительного комитета от 19 ноября 1992 г. № 602

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 19 ноября 1992 г. № 602 РЕШЕНИЕ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОХОРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН [Изменения и дополнения: Решение Минского городского исполнительного комитета от 20 августа 2002 г. № 1177 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 108, 9/2133).] В целях упорядочения и более оперативной организации похорон одиноких

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 820

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 20 чэрвеня 2007 г. № 820 Аб правядзеннi перагавораў па праекту Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Карэя аб супрацоўнiцтве ў галiне культуры i падпiсаннi гэтага Пагаднення Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: Прыняць прапанову Мiнiстэрства культуры, узгодненую з Мiнiстэрствам замежных спраў, Мiнiстэрствам юстыцыi, аб правядзеннi перагавораў па праекту

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г. № 100

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 февраля 1996 г. N 100 г.Минск ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ___________________________________________________________ Постановление утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 106, 5/9344)

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 г. № XXIX-3.3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 19 января 2006 г. № XXIX-3.3 г. Москва Об Ответственном секретаре Парламентского Собрания Союза Беларуси и России В соответствии со статьей 45 Регламента Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Парламентское Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Освободить от должности Ответственного секретаря Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Аксенова Владимира Александровича. 2.

Вопрос: Возможно ли принятие к вычету НДС предприятиями-переработчиками по приобретаемой ими сельскохозяйственной продукции на основании выписываемых этими предприятиями приемных квитанций на закупку зерновых, масличных культур и семян трав специализированной формы ПК-10 (зерно)?

ВОПРОС: Возможно ли принятие к вычету НДС предприятиями-переработчиками по приобретаемой ими сельскохозяйственной продукции на основании выписываемых этими предприятиями приемных квитанций на закупку зерновых, масличных культур и семян трав специализированной формы ПК-10 (зерно)? ОТВЕТ: Согласно разъяснению, приведенному в письме МНС РБ от 24.11.2006 № 2-1-8/23139? в адрес одной из организаций, п.4 ст.16 Закона РБ от 19.12.1991

Бланки: Протокол согласования договорной цены

Приложение 2 к Инструкции о порядке оказания платных информационных услуг юридическим и физическим лицам структурными подразделениями Министерства обороны Республики Беларусь 06.08.2003 № 53 Форма протокола согласования договорной цены СОГЛАСОВАНО Начальник управления военной экономики Министерства обороны Республики Беларусь ___________ (подпись) __________ (дата) ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ "__" ______________ 20__ г. № ___ ____________________________________________________________________ (наименование населенного пункта)

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 июня 2001 г. № 329

Стр. 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ресурсы, обеспечение которыми осуществляется заказчиком, учитывается отдельно в сводной смете на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения. В графах 5 и 6 указывается: против наименования оборудования (видов работ) - количество единиц оборудования

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 1995 г. № 684

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 декабря 1995 г. N 684 г.Минск ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [Изменения и дополнения: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 835 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002

Термин: Научно-техническая информация

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-технической, инновационной и общественной деятельности. (Ст.1 Закона Республики Беларусь от 05.05.1999 № 250-З «О научно-технической информации»)

Помощь: Акцизы в 2006 году

АКЦИЗЫ В 2006 ГОДУ В соответствии со ст.110 Таможенного кодекса РБ одним из видов таможенных платежей являются акцизы. Законом РБ от 19.12.1991 № 1321-XII «Об акцизах» (далее - Закон об акцизах) определено, что акцизами облагаются подакцизные товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь. При этом уплата акцизов является условием установления таможенных режимов выпуска для свободного

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 54 Об утверждении Инструкции о порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению, и выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению На основании пункта 2 статьи 89 Таможенного кодекса Республики Беларусь и постановления Совета

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. Глава 11. Перерывы в течение рабочего дня. Государственные праздники, праздничные и выходные дни

см. Начало см. Продолжение КОММЕНТАРИЙ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ГЛАВА 11. ПЕРЕРЫВЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ 11.1. Общие положения Перерывом в течение рабочего дня считается приостановка работы, предусмотренная правилами внутреннего трудового распорядка, режимом работы организации, структурного подразделения или конкретного работника. Правовое регулирование вопросов, связанных с перерывами в работе,

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 г. № XXIX-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 19 января 2006 г. № XXIX-4 г. Москва О проекте бюджета Союзного государства на 2006 год (первое чтение) Парламентское Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2006 год (приложение 1)* в объемах доходной и расходной частей бюджета в сумме 3 100 166,9 тыс.

Расчеты и планы: Формирование и применение закупочных цен на продукцию сельского хозяйства (часть 2)

см. Начало ФОРМИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Особенности расчета плановых затрат на продукцию растениеводства Инструкцией об особенностях формирования закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, утвержденной постановлением Минэкономики и Минсельхозпрода РБ от 31.01.2006 № 19/8 (далее — Инструкция), предусмотрено, что плановые калькуляции по обоснованию формируемых закупочных цен на продукцию растениеводства составляются на

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 646

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 ноября 1995 г. N 646 г.Минск ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПО КОТОРЫМ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЕССПОРНОМ ПОРЯДКЕ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НОТАРИУСОВ И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОВЕРШАТЬ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ___________________________________________________________ Утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 (Национальный реестр

Помощь: Определение ставок подоходного налога с физических лиц в цифровом изложении

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВОК ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦИФРОВОМ ИЗЛОЖЕНИИ Основанием для подготовки постановления МНС РБ от 10.01.2006 № 2 «Об определении налоговых ставок подоходного налога с физических лиц в цифровом изложении и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» (далее - постановление № 2) явилось изменение среднемесячных

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 июня 2001 г. № 329

Стр. 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 июня 2001 г. № 329 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В целях упорядочения формирования стоимости пусконаладочных работ ПРИКАЗЫВАЮ: Утвердить и ввести в действие с 1 июля

Решение Исполнительного комитета Минского городского Совета народных депутатов от 24 марта 1994 г. № 200

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ 24 марта 1994 г. N 200 О порядке приглашения на работу и регистрации иногородних граждан в г.Минске [Изменения и дополнения: Решение Минского городского исполнительного комитета от 11 апреля 1996 г. N 240; Решение Минского городского исполнительного комитета от 21 января 1997 г. N 52; Решение Минского городского

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. № 617

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 ноября 1995 г. N 617 г. Минск О ГАРАНТИЙНОМ СРОКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ [Изменения и дополнения: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 1998 г. N 485 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 9, ст.247) ] Кабинет Министров Республики Беларусь

Вопрос: Правомерно ли применение при отгрузке в Российскую Федерацию ставки 0%, если товар вывезен за пределы Республики Беларусь, но нет экспортного таможенного разрешения с отметкой таможенного органа «Товар вывезен» с указанием даты выдачи подтверждения, заверенной маркой таможенного контроля?

ВОПРОС: В 2007 г. предприятие легкой промышленности реализовало товар собственного производства за пределы Республики Беларусь (Латвия). Получателем товара в договоре указано представительство Латвии в Российской Федерации, зарегистрированное в Российской Федерации в качестве налогоплательщика. Правомерно ли применение в данном случае (при отгрузке в Российскую Федерацию) ставки 0%, если товар вывезен за пределы Республики Беларусь, но нет

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 55 О таможенных операциях, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности В целях обеспечения реализации таможенными органами функции по защите прав интеллектуальной собственности и на основании статьи 95 Таможенного кодекса Республики Беларусь Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Настоящим постановлением

Бланки: Табуляграмма по учету движения кусков материала ф. 15-ш

Форма № 15-ш __________________________ (наименование предприятия) ТАБУЛЯГРАММА ПО УЧЕТУ ДВИЖЕНИЯ КУСКОВ МАТЕРИАЛА Подготовительный цех _______________________________________________ |——————–—————–——————————–——————–——————–—————————–————–—————–————————¬ |Месяц |Номер|Номенкла- |Номер |Номер |Остаток |При-|Рас- |Остаток | | |пачки|турный |проме-|куска |на |ход |ход |на | | | |номер |рочной| |начало | | |конец | | | |ткани |ведо- | |месяца | | |месяца | | | | |мости

Вопрос: В 2007 году организация передает торговым предприятиям в безвозмездное пользование основные средства с правом последующего выкупа. Облагается ли НДС безвозмездная передача основных средств?

ВОПРОС: В 2007 г. организация передает торговым предприятиям в безвозмездное пользование основные средства с правом последующего выкупа. Облагается ли НДС безвозмездная передача основных средств? ОТВЕТ: В соответствии со ст.2 Закона от 19.12.1991 № 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом РБ от 29.12.2006 № 190-З «О внесении дополнений и

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 21 октября 1996 г. № 384

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 21 октября 1996 г. N 384 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПРОЕКТНО-РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ГРОДНООБЛДОРСТРОЙ" ПРИ ГРОДНЕНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ [Изменения и дополнения: Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 15 июня 1998 г. N 285.] Гродненский областной исполнительный комитет решил: 1. Утвердить Устав проектно-ремонтно-строительного объединения "Гроднооблдорстрой" при Гродненском облисполкоме (прилагается). Председатель А.И.ДУБКО Управляющий делами Р.К.СИДОРЧИК

Постановление Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 1995 г. № 665/10 Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 1995 г. № 665/10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1994 г. N 250/13 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кабинета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 1995 г. N 665/10 ___________________________________________________________ Постановление утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 20 января 2006 г. № XXIX-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 20 января 2006 г. № XXIX-8 г. Москва О внесении изменений и дополнений в бюджет Союзного государства на 2005 год Парламентское Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2005 год, представленные Советом Министров Союзного государства, связанные с увеличением доходной и расходной частей бюджета

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 814

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 20 чэрвеня 2007 г. № 814 Аб узнагароджаннi П.В.Якубовiча Ганаровай граматай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: За шматгадовую плённую працу, значны асабiсты ўклад у развiццё Беларускай энергетычнай сiстэмы i ўдасканальванне органаў дзяржаўнага энергетычнага нагляду ўзнагародзiць намеснiка генеральнага дырэктара дзяржаўнага вытворчага аб’яднання электраэнергетыкi «Белэнерга» Якубовiча Паўла Вацлававiча

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. № 619

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. N 619 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 31, ст.779) ___________________________________________________________ Постановление утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 1999 г. N

Термин: Парное изделие

ПАРНОЕ ИЗДЕЛИЕ Изделие, состоящее из двух предметов одного назначения и единого художественного решения, используемых в паре (серьги, запонки). (Инструкция о порядке проведения пробирных работ и услуг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2005 № 20)

Судебная практика: Регистрация перехода права собственности на объект недвижимости

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ Ситуация После покупки недвижимого имущества на торгах, проводимых судебным исполнителем, субъект хозяйствования обратился в органы регистрации с заявлением о регистрации перехода права собственности. Данное имущество не зарегистрировано в установленном порядке как недвижимое. При обращении заявитель ссылается на нормы Методических указаний по осуществлению государственной регистрации при обращении взыскания на

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 819

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 819 О принятии в республиканскую собственность имущества В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять безвозмездно в 2007 году из коммунальной собственности г. Гомеля в

Вопрос: Признается ли объектом налогообложения при исчислении НДС снос объекта незавершенного капитального строительства по решению его собственника?

ВОПРОС: Признается ли объектом налогообложения при исчислении НДС снос объекта незавершенного капитального строительства по решению его собственника? ОТВЕТ: В соответствии с п.1 ст.2 Закона от 19.12.1991 № 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом РБ от 29.12.2006 № 190-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь

Постановление Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от 1 октября 2007 г. № 646-ПСР3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1 октября 2007 г. № 646-ПСР3 О награждении Т.И.Новосад Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: За заслуги в развитии законодательства, парламентаризма, большой вклад в формирование и реализацию социальной политики Республики Беларусь наградить члена Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. № 619

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. N 619 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 31, ст.779) ___________________________________________________________ Постановление утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 1999 г. N

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 июня 2001 г. № 329

Стр. 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | приводиться подробный перечень выполняемых работ (трудовых процессов) в соответствии с нормативной и технической документацией. В качестве обоснования принятых в калькуляции затрат труда должны использоваться ведомственные или другие утвержденные в установленном порядке нормативы

Справка: Таблица расчета налога за выбросы загрязняющих веществ при сжигании основных видов топлива (с 17 июля 2006 года до 1 июля 2007 года)

Приложение 5 к Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога за использование природных ресурсов (экологического налога) 16.03.2005 № 36 Таблица расчета налога за выбросы загрязняющих веществ при сжигании основных видов топлива № пп Наиме-нование выбросов Класс опас-ности Ставка налога, рублей за 1 тонну Бензин неэтилированный на 1 тонну Биодизельное топливо на 1 тонну Дизельное топливо*

Другие Минского областного исполнительного комитета от 23 декабря 1996 г. № 14-8

Протокол ЗАСЕДАНИЯ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 23 декабря 1996 г. № 14-8 ВЫПИСКА 8. СЛУШАЛИ: О Правилах застройки городов и пригородных зон Минской области. РЕШИЛИ: Утвердить Правила застройки городов и пригородных зон Минской области (прилагаются). Председатель П.П.Пётух Управляющий делами Ф.С.Чернушевич УТВЕРЖДЕНО Решение Минского областного исполнительного комитета 23.12.1996 № 14-8 (выписка № 8 из протокола №

Бухгалтерский учет: Порядок досудебного урегулирования претензий и споров

ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ Претензия (рекламация) - требование о добровольном урегулировании спора, связанного с нарушением имущественных интересов участника внешнеторгового контракта, предъявляемое им к своему контрагенту при нарушении последним условий контракта. Претензионный порядок предусматривается законодательством либо соглашением сторон и применяется, как правило, при обжаловании действий одной из сторон в гражданско-правовых отношениях. Согласно данному порядку

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 20 января 2006 г. № XXIX-10.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 20 января 2006 г. № XXIX-10.2 г. Москва Об изменении в составе Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам На основании Постановления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 года № XXIX-3.1 "Об изменениях в составе Парламентского Собрания Союза Беларуси и

Термин: Именник (шифр)

ИМЕННИК (ШИФР) Оттиск клейма предприятия-изготовителя, который ставится на всех изделиях и содержит индивидуальные знаки предприятия-изготовителя, а также знаки, указывающие на год изготовления. (Инструкция о порядке проведения пробирных работ и услуг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2005 № 20)

Бланки: Табуляграмма количества лоскута, полученного в результате раскроя ф. 20-ш

Форма № 20-ш __________________________ (наименование предприятия) ТАБУЛЯГРАММА КОЛИЧЕСТВА ЛОСКУТА, ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСКРОЯ |—————–—————–———————–————————–————————–———————–———————————–—————————¬ |Месяц|Номер|Номер |Шифр |Артикул |Катего-|Получено |Стоимость| | |пачки|карты |вида |ткани |рия |лоскута* |лоскута | | | |раскроя|расхода | |лоскута|—————–—————|(по | | | | |(верх, | | |мер- |весо-|розничной| | | | |под- | | |ного,|вого,|цене), | | | | |кладка, | |

Помощь: Оплата труда в коммерческих организациях

ОПЛАТА ТРУДА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Регулирование тарифной части заработной платы Оплата труда работников, нанимателями которых являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляется в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем, в зависимости от сложности и условий труда этих работников, их квалификации на основе Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь. Таким образом, заработная плата работников коммерческих

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 821

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 821 О заключении путем обмена нотами Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации от 9 августа 2001 года Совет Министров Республики Беларусь

Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 2-1-8/147

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 февраля 2006 г. № 2-1-8/147 О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь направляет для использования в работе представленные Федеральной налоговой службой Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 240 «Об утверждении перечня линз и оправ для

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 19 января 2006 г. № XXIX-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 19 января 2006 г. № XXIX-2 г. Москва О повестке двадцать девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Парламентское Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить повестку двадцать девятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России с учетом состоявшегося обсуждения (прилагается). Председатель Парламентского Собрания Б.В.Грызлов Приложение к Постановлению Парламентского Собрания 19.01.2006

Вопрос: Освобождаются ли в 2007 году от НДС работы по ремонту жилищного фонда, находящегося на балансе организации, а также по благоустройству территорий, прилегающих к нему?

ВОПРОС: Освобождаются ли в 2007 г. от НДС работы по ремонту жилищного фонда, находящегося на балансе организации, а также по благоустройству территорий, прилегающих к нему? ОТВЕТ: В соответствии с Законом РБ от 19.12.1991 № 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом РБ от 29.12.2006 № 190-З «О внесении дополнений

Решение Минского городского исполнительного комитета от 23 мая 1996 г. № 341

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕШЕНИЕ 23 мая 1996 г. N 341 Об утверждении Временных правил застройки г.Минска (Правил осуществления архитектурной, градостроительной и землеустроительной деятельности на территории г.Минска) ___________________________________________________________ Утратило силу решением Минского городского исполнительного комитета от 23 декабря 2004 г. № 2619 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 79, 9/4206)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 816

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 20 чэрвеня 2007 г. № 816 Аб узнагароджаннi Ганаровай граматай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: Узнагародзiць Ганаровай граматай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь: Арцюхоўскага Анатолiя Афанасьевiча, дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Мiнскi завод безалкагольных напiткаў», за значны ўклад у развiццё i дасягненне высокiх вытворчых паказчыкаў фiлiяла «Вiлiя» закрытага

Бухгалтерский учет: Порядок исчисления НДС при реализации товаров комиссионером

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ КОМИССИОНЕРОМ Реализация товаров на основе договоров комиссии точно так же, как и приобретение товаров через посредника, достаточно широко используется при осуществлении тех или иных сделок. Нередки случаи, когда договор комиссии служит инструментом для применения оптимальных для налогоплательщика схем налогообложения. Не является исключением и налог на добавленную стоимость. Определение налоговой

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 26 декабря 1996 г. № 16-7

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 26 декабря 1996 г. № 16-7 О правилах застройки городов и пригородных зон Могилевской области Областной исполнительный комитет РЕШИЛ: Утвердить и ввести в действие с 1 января 1997 г. Правила застройки городов и пригородных зон Могилевской области (Правила осуществления архитектурной, градостроительной и землеустроительной деятельности на территориях городов и пригородных зон

Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 53

Стр. 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1.16. Работающим на ВДТ, ПЭВМ и ЭВМ с высоким уровнем напряженности во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки). 10.2. Требования

Бланки: Акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) для строительства объектов

Приложение 1 к Инструкции о порядке расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объектов 28.02.2003 № 3 Наименование подрядчика _________ Наименование заказчика __________ _________________________________ _________________________________ Адрес: __________________________ Адрес: __________________________ Расчетный счет __________________ Расчетный счет __________________ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (ЭТАПОВ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ на "__" __________ 200_

Термин: Диагностика драгоценных камней

ДИАГНОСТИКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ Определение свойств (характеристик) драгоценных камней, в том числе для их классификации и (или) определения стоимости. (Инструкция о порядке проведения пробирных работ и услуг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2005 № 20)

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2005 г. № 15-10/389

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 июля 2005 г. № 15-10/389 Управление методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Республики Беларусь разъясняет следующее. Приказом Министерства финансов РБ от 30.09.1999 № 267 «Об утверждении бланка заказ-наряда формы ЗН-1 и порядка его заполнения» утвержден бланк заказ-наряда формы № ЗН-1 на выполнение услуг по ремонту и техническому обслуживанию

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 813

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 20 чэрвеня 2007 г. № 813 Аб камандзiраваннi В.В.Жыбуртовiча ў г. Астану (Рэспублiка Казахстан) Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: Камандзiраваць з 20 па 23 чэрвеня 2007 г. у г. Астану (Рэспублiка Казахстан) намеснiка Мiнiстра ўнутраных спраў Жыбуртовiча Вiктара Валянцiнавiча для ўдзелу ва ўрачыстых мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню 15-годдзя стварэння органаў унутраных

Вопрос: Организация выдает своим работникам в кредит производимый товар с последующим удержанием его стоимости из заработной платы. Облагается ли НДС выдаваемый в кредит товар?

ВОПРОС: Организация выдает своим работникам в кредит производимый товар с последующим удержанием его стоимости из заработной платы. Облагается ли НДС выдаваемый в кредит товар? ОТВЕТ: В соответствии с подп.1.1 п.1 ст.2 Закона РБ от 19.12.1991 № 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом РБ от 29.12.2006 № 190-З «О

Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 53

Стр. 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | залы вычислительной техники и др.), во всех учебных и дошкольных учреждениях в помещениях с ВДТ и ПЭВМ (категория I) уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА (табл.4). В помещениях,

Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства от 24 января 2006 г. № 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 24 января 2006 г. № 3 О готовности к подписанию соглашений в области равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации Высший Государственный Совет Союзного государства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять предложение Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Беларусь о подписании Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Беларусь Соглашения между Российской

Другие Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 апреля 2006 г.

УТВЕРЖДЕНО Заместитель Министра юстиции Республики Беларусь А.А.Симонов 01.04.2006 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ РИЭЛТЕРА Правовое регулирование в сфере риэлтерской деятельности Гражданское законодательство 1. Понятие гражданского законодательства и действие его во времени. 2. Правоспособность и дееспособность граждан. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Имя и место жительства гражданина. 3. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. № 86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 июня 2007 г. № 86 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 7 июля 2005 г. № 67 На основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября

Решение Минского городского исполнительного комитета от 15 мая 1997 г. № 408

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕШЕНИЕ 15 мая 1997 г. N 408 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК (ЗНАКОВ) В ГОРОДЕ МИНСКЕ [Изменения и дополнения: Решение Минского городского исполнительного комитета от 25 сентября 1997 N 851.] В целях определения общего порядка установки мемориальных досок и других памятных знаков в г.Минске, Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 1.

Вопрос: Организация имеет на балансе объект жилищного фонда — жилой дом. Освобождается ли от НДС плата за проживание в этом доме (квартплата), поступающая организации от жильцов?

ВОПРОС: Организация имеет на балансе объект жилищного фонда — жилой дом. Освобождается ли от НДС плата за проживание в этом доме (квартплата), поступающая организации от жильцов? ОТВЕТ: В соответствии с подп.1.1 п.1 ст.2 Закона РБ от 19.12.1991 № 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом РБ от 29.12.2006 №

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 323

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 РДС 1.03.02-2003 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ» УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 323. Дата введения 2006-02-01 Раздел 3. Последний абзац. Заменить слово «является» на «может являться»; после слова «нормативов» дополнить

Термин: Опробирование драгоценных металлов

ОПРОБИРОВАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ Определение пробы ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов установленными методами. (Инструкция о порядке проведения пробирных работ и услуг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2005 № 20)

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 22 февраля 2006 г. № 32

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 февраля 2006 г. № 32 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ГОСТИНИЦ В целях обеспечения единых в республике подходов к формированию тарифов на услуги гостиниц ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о порядке формирования тарифов на услуги гостиниц. 2. Признать утратившими силу Методические указания

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 20 января 2006 г. № XXIX-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 20 января 2006 г. № XXIX-7 г. Москва О бюджете Союзного государства на 2006 год Парламентское Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять в целом бюджет Союзного государства на 2006 год по доходам и расходам в сумме 3 100 166,9 тыс. российских рублей. Установить, что доходы бюджета составляют: согласованные отчисления государств-участников

Помощь: О ценах на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

О ЦЕНАХ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В соответствии с Указом Президента РБ от 19.05.1999 № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» цены на газ природный, за исключением цен для населения, регулируются Минэкономики РБ. В 2006 г. цена поставки российского природного газа в Беларусь осталась на

Бланки: Отчет по начислению средств в инновационный фонд

Приложение к Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь 02.06.2003 № 5 ________________________ (организация, ПЛХО) ________________________ (лесхоз) ОТЧЕТ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД за ________________ 200_ года тысяч рублей 1. Сальдо на 1 января 200_ г. _________________________ 2. Себестоимость, принимаемая для расчета инновационного фонда

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 16 августа 2007 г. № 584

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 16 августа 2007 г. № 584 О внесении дополнений в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 21 июня 2005 г. № 336 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2007 г. № 878 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 812

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 июня 2007 г. № 812 Об утверждении Правил государственной регистрации судов и Правил пользования маломерными судами, гидроциклами, судами с подвесными двигателями и базами (сооружениями) для их стоянок Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые: Правила государственной регистрации судов; Правила пользования маломерными судами, гидроциклами, судами с подвесными двигателями и

Бланки: Рецепт-расчет на приготовление смеси ф. П-8 (мол)

Форма П-8 (мол) Утверждена _________________________ Минмясомолпромом СССР Предприятие 12.06.1974 № 1-м РЕЦЕПТ-РАСЧЕТ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ «___» ________________ 200__ г. |———–————————————–—————————–———————————————————————————————————————————–————————————————————¬ | № |Наименование| Выход | Заложено сырья и основных материалов | Сыворотка жирная | |п/п| продукции | готовой |————————–————————–———–——–——–———–——–——–—————+———————————–————————| | | |продукции| молоко | сливки | | | | | | |итого| выход |сыворот-| |

Соглашение Министерства образования Республики Беларусь от 17 октября 2006 г.

Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством образования Республики Беларусь и Министерством образования Азербайджанской Республики Вступило в силу 17 октября 2006 года Министерство образования Республики Беларусь и Министерство образования Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Стороны, выражая обоюдное стремление к дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества на принципах равноправия, самостоятельности и целостности образовательных систем государств

Методические рекомендации Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности от 15 октября 2001 г.

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30Стр.31

Вопрос: Иностранная организация по контракту с покупателем из Республики Беларусь поставляет товар, который размещает на таможенном складе в Республике Беларусь без уплаты ввозных платежей. В последующем покупатель Республики Беларусь производит оформление данного товара в режиме свободного обращения и уплачивает налог на добавленную стоимость. Следует ли покупателю производить уплату налога на добавленную стоимость при приобретении этого товара у иностранной организации?

ВОПРОС: Иностранная организация по контракту с покупателем из Республики Беларусь поставляет товар, который размещает на таможенном складе в Республике Беларусь без уплаты ввозных платежей. В последующем покупатель Республики Беларусь производит оформление данного товара в режиме свободного обращения и уплачивает налог на добавленную стоимость. Следует ли покупателю производить уплату налога на добавленную стоимость при приобретении этого

Помощь: Перечень документов, регулирующих порядок формирования цен организациями Брестской области в 2006 году

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН ОРГАНИЗАЦИЯМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ Общие вопросы * Решение Брестского облисполкома от 05.12.2005 № 822 «Об утверждении Положения о комитете экономики Брестского областного исполнительного комитета» («НРПА РБ», 2005, № 200). Решение вопросов ценообразования, предоставления налоговых и других льгот, касающихся организаций области, входит в функции комитета экономики Брестского облисполкома.

Термин: Государственное пробирное клеймо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОБИРНОЕ КЛЕЙМО Знак установленного в Республике Беларусь образца, наносимый на ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов и удостоверяющий пробу драгоценных металлов. (Инструкция о порядке проведения пробирных работ и услуг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.02.2005 № 20)

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 5 апреля 2005 г. № 15-4/160 Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 апреля 2005 г. № 2-2-11/337

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 апреля 2005 г. № 15-4/160, № 2-2-11/337 РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ ПОМОЩИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛА НА 2005-2010 ГОДЫ Министерство финансов Республики Беларусь и Министерство по налогам

Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 53

Стр. 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 2. ФМ ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ 1. И.п. - о.с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх




3150ff7deb672c49